+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образец договора внутренней отделки

О, паспортные данные, адрес. Предмет договора. Объем работ. Сумма договора. Срок выполнения работ. Условия платежа.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Здесь мы разместили в качестве примера шаблон договора на строительные и отделочные работы. Это общая форма рыба , которая может, при необходимости, дорабатываться под разные типы работ, будь то изготовление фундамента, строительство дома, устройство внутренних коммуникаций или отделка квартиры, включая перепланировку.

Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания

Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п.

Заказчик обязуется предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика;. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет. Образец договора.

Права и обязательства cторон. Ответственность сторон. Обстоятельства непреодолимой силы. Заключительные положения. Реквизиты и подписи сторон. Акт выполненных работ. Обшивка балконов Остекление лоджий Внешняя отделка балконов Отделка евровагонкой Обшивка пластиком Отделка блок-хаусом Встроенные шкафы на балкон Утепление лоджий Отзывы - отделка и остекление балконов Полезная информация Компания " Балкон54 " - Отделка балконов и обшивка лоджий в Новосибирске.

Новосибирск , ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.

Примерная форма договора подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

Вам нужна уверенность в качестве работы и минимизация возможных рисков при проведении капитального или косметического ремонта на собственной жилплощади? Рациональное решение в данном случае — составление договора на ремонт квартиры. Грамотно составленный документ с учетом установленных законодательных требований имеет полную юридическую силу в отличие от устных договоренностей или расписки. Чтобы обезопасить себя от возможной недобросовестности исполнителя, важно знать тонкости правильного заключения договора. Составленный документ должен содержать информацию о том, что одна сторона подрядчик обязуется выполнить указанный перечень работ, а вторая сторона заказчик принимает на себя обязательства принять результаты работы и оплатить ее при условии надлежащего качества.

Договор на отделочные работы образец бланк

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления.

Договор подряда. Предмет договора. Объем работ. Сумма договора.

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями главы 37 ГК РФ.

Ниже представлен пример типового договора на ремонт квартиры. При желании заказчика, все пункты данного договора подлежат обсуждению и изменению до его заключения.

Пример договора строительных и отделочных работ

Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Позвонить юристу сейчас Меню. Раздел имущества через суд Выписать из квартиры без согласия Приобретение квартиры Помощь в продаже недвижимости Вселение Выселение из квартиры Соглашение о разделе имущества супругов Споры по недвижимости.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания

.

Образец договора на ремонт или отделку квартиры в Москве и Подмосковье строительной компании Строй-Комфорт.

Образец заключаемого договора

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Внутренняя отделка стен - стеновые отделочные материалы для отделки стен
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. rentbloodinse

    Штрафи Держпраці драконівські й просто неадекватні рівню доходів більшості підприємців, але вартість переоформлення ВСІХ активів певної юридичної особи на новостворену юридичну особу в РАЗИ менша від цих штрафів. Такий спосіб давно практикувався ще в мутних 90-х, коли лютувала податкова служба, очолювана сумнозвісним Азаровим. Із особистого спілкування з тварюками із Держпраці відомо, що стягується лише мізерна частина штрафів, в основному з приватних підприємців-фізичних осіб, які на відміну від юридичних осіб, відповідають за свої борги всім майном (в разі його наявності, звісно).Отже, якщо Держпраця наклала штраф на підприємство, та оспорити такий не вишло вихід один: плюнути на ідіотську державу, створити нове підприємство, перевести туди все майно (якщо воно є), а стара фірма нехай гниє шляхом банкротства.

  2. Поликсена

    Вопрос по поводу евроблях. Много уже было об этом, но все же. Слышала что вышел новый закон что граждане Украины покупая такую машину должны будут сразу приобретать украинские номера. А что касается иностранных граждан, если у них уже есть такая машина они должны её растомаживать или нет.Пример: иностранец студент купил машину (евробляху и собирается ездить на ней пока учиться и находится в Украине, нужно ли ему растомаживать или какие вообще действия ему нужно делать чтобы в последствии не попасть под нарушение.Спасибо заранее.